Paralisação de obras públicas: estudo de caso no estado do Paraná por intermédio de relatório de fiscalização do tribunal de contas do estado

• Autor(a) principal: Martins, Yago dos Santos
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))
• Texto Completo: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25402
• topic: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL; Obras públicas - Paraná; Administraçao de projetos; Modelagem de informação da construção; Obras públicas - Legislação; Public works - Paraná; Project management; Building information modeling; Public works - Law and legislation

Este trabalho foi desenvolvido visando à apuração do principal motivo que leva à paralisação de obras públicas no Estado do Paraná segundo o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná do ano de 2017, cuja amostra de 448 obras tidas como paralisadas em todo o Estado foi vistoriada em parceria com o CREA-PR. Dada a importância do conjunto de atividades conhecido como “ciclo de vida do projeto” e em posse dos dados fornecidos pelo Tribunal, fezse uma análise exploratória que visava à identificação de possíveis influências de definições ainda na fase inicial de planejamento da obra com a posterior paralisação das atividades, buscando relacionar também o status do conglomerado de obras no Estado do Paraná com a realidade de outros estados brasileiros e países. Após o levantamento das informações, arquivadas em fichas de identificação preenchidas pelos engenheiros do CREA-PR que vistoriaram as obras, verificou-se que a falha de planejamento ainda na fase de licitação culmina em um conjunto de fatores financeiros (como a falta de recursos próprios para execução da obra e ausência/atraso na liberação de recursos de convênios) e jurídicos (como o descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada) que acarretam na paralisação das obras. A fim de evitar a repetição deste cenário no futuro, uma vez que notou-se que muitas das paralisações poderiam ter sido evitadas com um bom planejamento de obra aliado à uma eficiente gestão de recursos e fiscalização, apresenta-se o uso de tecnologias como o BIM (Building Information Modeling) para tentar tornar mais efetiva a execução de obras públicas no Brasil ao tornar mais objetiva a fiscalização das atividades em execução. A importância da continuidade dos estudos em gestão de obras públicas também é salientada, na tentativa de obter informações ainda mais detalhadas que possam indicar um caminho para que a população brasileira tenha uma vida livre de frustrações geradas pelo atraso no progresso de seu país.